工程履约保函是工程建设中的一种常见保证方式，是保证建设工程合同履约的一种商业性书面承诺。工程履约保函的实施，可以有效地保证工程的顺利进行和按时完工，保障工程项目的质量和进度，同时也能够降低工程建设风险，维护各方当事人的合法权益。那么，在工程实践中，如何正确使用工程履约保函呢？下面就以土建工程为例，为大家提供一份工程履约保函合同范本，以便大家在实际工作中有所参考。
土建工程履约保函合同范本
立保函所涉工程（以下简称“该工程”）为（全称/名称），建设地点位于，建设规模为，计划工期为历个月，总承包方式为。
一、保函当事人
立保函人：(简称“甲方”)
法定代表人：
通讯地址：
联系人：
电话：
传真：
电子信箱：
受益人：(简称“乙方”)
法定代表人：
通讯地址：
联系人：
电话：
传真：
电子信箱：
二、保函事由
为保证该工程的顺利实施，甲方承诺如约履行与乙方签订的编号为__的《建设工程施工合同》（以下简称“该合同”）及其他相关合同文件规定的义务，并保证该工程的工期、质量、安全等符合该合同及其他相关合同文件的约定。
三、保函内容
甲方承诺：
按该合同的约定，按时提供符合质量标准的工程设备、材料、构配件等，并保证其来源合法；
按该合同的约定，按时完成该工程的各项建设任务，确保该工程不发生因甲方原因造成的停工、缓建等影响工期的事件；
按该合同的约定，保证该工程的施工质量，确保该工程的质量达到该合同及其他相关合同文件的要求，并通过乙方及有关部门的验收；
按该合同的约定，采取有效的安全防护措施，确保该工程施工期间的人身和财产安全，并防止发生因甲方原因造成的环境污染事故；
按该合同的约定，按时支付该工程的各项费用，包括但不限于工程款、材料款、设备款、劳务款等；
按该合同的约定，承担该工程的保修义务，并确保保修期内的正常使用；
如因甲方不履行或不完全履行该合同及其他相关合同文件规定的义务，导致乙方遭受损失的，甲方同意赔偿乙方的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失等；
如因甲方原因导致该工程未能按期完工的，甲方同意按该合同的约定支付乙方因工期延误而造成的损失；
如因甲方原因导致该工程质量不符合要求的，甲方同意承担返工、维修等所需的一切费用，并按该合同的约定支付乙方因此造成的损失；
甲方同意，如因不可抗力等原因导致该工程无法按期完工或无法完成，乙方有权解除该合同，甲方应按该合同的约定承担违约责任；
甲方同意，如因该工程质量不符合要求，乙方有权要求甲方返工、维修，甲方应承担返工、维修等所需的一切费用，并按该合同的约定支付乙方因此造成的损失；
甲方同意，如因该工程施工期间发生安全事故，甲方应按该合同的约定承担相应的责任，并按有关法律法规的要求进行处理；
甲方同意，如因该合同履行过程中发生争议，应按该合同的约定通过协商、调解、仲裁等方式解决，如一方拒绝履行仲裁裁决或法院判决的，另一方有权申请强制执行。
四、保函期限
本保函的有效期为该工程的实际工期及保修期，自该合同规定的开工日期起，至该合同规定的保修期满之日止。
五、保函金额
本保函担保的数额为人民币__元（大写：__）。
六、保函生效
本保函经甲方盖章、法定代表人签字或单位负责人签字并加盖单位公章后生效。
七、保函其他约定
本保函为不可撤销的保函，自生效之日起至保函有效期届满之日止始终有效。
本保函为附条件的保函，当甲方不履行或不完全履行该合同及其他相关合同文件规定的义务时，甲方同意乙方有权直接向甲方主张权利，甲方应按本保函的约定承担担保责任。
如因甲方原因导致该工程出现质量问题或安全事故的，乙方有权要求甲方赔偿因此造成的全部损失，甲方不得以任何理由拒绝承担责任。
如因不可抗力等原因导致该工程无法按期完工或无法完成，乙方有权解除该合同，甲方应按该合同的约定承担违约责任，但不可抗力发生时，甲方已按该合同的约定完成的工作量，乙方应按合同约定支付相应的价款。
如因该合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应按该合同的约定通过调解、仲裁等方式解决。
本保函未尽事宜，双方可通过补充协议进行约定，补充协议与本保函具有同等法律效力。
八、保函附件
该合同及其他相关合同文件。
该工程的施工组织设计、施工方案等。
九、保函其他事项
本保函正本一式__份，__份；副本__份，__份。
本保函的解释和执行，适用于__法律。
本保函的签订地点为__。
本保函的签订日期为__年__月__日。
十、特别提示
本保函由__根据__与__签订的编号为__的《建设工程施工合同》及其补充协议、变更令等相关合同文件制定。本保函仅为__与__双方约定的履约保函范本，不涉及__与__双方在合同文件中约定的具体权利义务关系，__与__双方在履约保函实际签署过程中，应根据实际情况对本保函范本进行修改、补充，并应在履约保函中明确约定履约保函的担保范围、担保金额、担保期限等内容。
以上就是土建工程履约保函合同范本的全部内容。工程履约保函是保证工程履约的重要措施，是维护工程各方当事人权益的有效手段。工程实践中，正确使用工程履约保函，可以有效地保证工程的顺利进行和按时完工，降低工程建设风险。希望这份范本可以为大家提供参考和帮助。
