为规范建设工程施工投标保函的格式和内容,保证招标投标活动的公平、公正、公开,维护投标人、招标人及相关当事人的合法权益,根据《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规,结合建设工程施工投标的实际情况,特制定本建设工程施工投标保函范本。
本范本适用于国内各类建设工程施工招标投标活动中投标人向招标人提供的投标保函。使用本范本时,应根据实际情况对投标保函的内容进行适当修改和补充。
建设工程施工投标保函
投标保函编号:_________
_________(投标人名称)于_________年_________月_________日向_________(招标人名称)提交了_________建设工程(项目名称)施工投标文件,现就该投标文件有关事项做出如下承诺:
一、本公司承诺,本公司提交的投标文件真实、有效,且符合招标文件的要求。如有虚假或违规行为,愿承担由此造成的一切后果,并接受招标人作出的处罚决定。
二、本公司承诺,自愿承担_________(项目名称)施工项目的施工任务,严格按照招标文件的要求和工期规定完成施工任务。如因本公司原因未能按时完成施工任务,愿承担由此造成的一切损失和责任。
三、本公司承诺,严格遵守国家和地方政府的有关法律法规,保证施工过程中的安全生产和文明施工,并承担因施工安全、质量等问题而造成的一切责任和损失。
四、本公司承诺,自愿承担因中标后放弃中标资格或因被取消中标资格而给招标人造成的损失,包括但不限于重新招标的费用、工期延误的损失等。
五、本公司承诺,自愿承担因提供虚假资料或违规操作而给招标人造成的损失,包括但不限于中标资格被取消、投标保证金被没收等。
六、本公司承诺,自愿承担因违反《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律法规而给招标人造成的损失和责任。
七、本公司承诺,自愿接受招标人的监督和管理,配合招标人做好施工过程中的各项工作,如有违反,愿承担由此造成的一切后果。
八、本公司承诺,如因不可抗力或招标人原因导致施工任务无法正常进行,双方可协商解决,本公司不承担违约责任。
九、本公司承诺,本投标保函自投标截止日起_________(有效期)内有效。如因本公司原因导致投标无效或被取消中标资格,本公司仍承担上述承诺和责任。
十、本投标保函一式_________份,招标人、投标人、招标监督部门、银行等单位各持一份,具有同等法律效力。
十一、本投标保函未尽事宜,按照《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规执行。
十二、本投标保函的最终解释权归_________(法院名称)所有。
投标人(盖章):
法定代表人(签字):
联系电话:
联系地址:
开户银行:
银行账号:
日期:
格式说明:
1.投标保函编号:由投标人自行填写,用于识别和管理。
2.招标人、投标人名称:分别填写招标人和投标人的正式名称。
3.项目名称:填写投标项目的具体名称。
4.有效期:一般按照招标文件要求填写,也可以根据实际情况适当调整。
5.法院名称:一般填写招标人所在地有管辖权的法院名称。
6.联系电话、联系地址、开户银行、银行账号等:填写投标人的相关信息。
7.日期:填写投标文件递交的日期。
8.本范本仅供参考,使用时应根据实际情况进行适当修改和补充,以符合招标投标活动的实际需要。
建设工程施工投标保函是投标人向招标人提供的书面承诺,旨在保证投标人遵守招标文件的要求,履行投标承诺,并承担因投标过程中违规行为而造成的损失和责任。本范本从招标投标活动的实际需要出发,对投标保函的内容和格式进行了规范,有利于维护招标投标活动的公平、公正、公开,保护投标人、招标人及相关当事人的合法权益。
随着我国经济的快速发展,建设工程项目日益增多,招标投标活动也越来越频繁。在招标投标过程中,投标保函发挥着越来越重要的作用。投标保函是投标人向招标人提供的书面承诺,表明投标人愿意遵守招标文件的要求,并承担因投标违规行为而造成的损失和责任。因此,建设工程施工投标保函范本的制定和使用,对于规范投标行为,维护招标投标活动的公平、公正、公开具有重要意义。
建设工程施工投标保函范本的制定,有利于规范投标保函的使用,减少投标人、招标人之间的纠纷,维护双方的合法权益。同时,也可以减少因投标违规行为而造成的损失,促进招标投标活动的健康发展。本范本的发布和实施,对于规范投标保函的使用,提高招标投标活动的效率和透明度具有积极意义。
总之,建设工程施工投标保函范本的制定和实施,对于规范投标行为,维护招标投标活动的公平、公正、公开,保护投标人、招标人及相关当事人的合法权益具有重要意义。本范本的发布和实施,是我国招标投标制度不断完善和发展的体现,对于促进招标投标活动的健康发展具有积极作用。